建设工程停工后的签证与索赔战略

行业信息

目今位置：首页 / 新闻中心/ 行业信息

建设工程停工后的签证与索赔战略

来源: 时间:2009/06/30

    泛起停工事件时，作为承包人，务须要实时做好签证和索赔事情。我个人认为，以下几个方面的签证务必须要承包人实时做到。
    其一：工期延误的签证。发包人提供原质料、设备、园地、图纸、技术资料，一方面会导致正�？な奔溲悠�，开工后又会导致工期延误，甚至停工。一旦发包方不可够按条约约定的时间和条件履行上述义务，承包人一定要实时进行工期的签证，无论以后的工程是否复工，工期是否延期，签证所确认的顺延工期一定是可以在总工期中扣除的。如果因为上述事件导致承包人停工、窝工，这些签证也将成为承包人向发包人主张停工损失的有力证据。
    其二：工程量的签证。目前施工条约通�；峤幽沙邪税醋ㄓ锰蹩钤级吭孪蚬こ淌μ峤灰淹旯すこ塘康谋ǜ妗⒐こ淌ι蠛巳啡虾笞魑街Ц督瓤畹囊谰�。工程师对工程量简直认，意味着对已完成工程量的价款简直认。工程量的实时签证，对工程价款的最终结算，是最直接的证据。当爆发结算纠纷时，无论工程有无最终完工，发包方是否按条约的约定如期支付进度工程款，通常是承包人向发包人主张违约责任的重要依据。而工程在停工之前，已施工部分工程量务必须要签证牢固，这将是工程结算的重要依据。
    其三：价款调解的签证。工程设计变换、工程量的变革和调解、施工条件的变革等，都会引起条约约定的工程价款的改变。对此，承包人一定要实时签证，固订价款。发包人口头允许、空头支票是万万不可相信的。尤其是投标时，工程量清单部分中没有而在施工历程中临时增加的工程，没有甲方的书面指令和签证，承包人纵然做了，爆发工程结算纠纷时，只要发包方不认，监理不予证明，工程造价机构是不会轻易确认的。这些签证，在停工之前，在施工的每个环节，承包人务须要做到边施工边签证。
    其四：窝工、停工损失的签证。爆发工程进度款不可按条约约定支付；工程师不可按条约约定提供所需的指令、批准；停水、停电凌驾条约约定的期限，承包人已完工部分工程未实时检验(隐蔽工程，中间结构验收)等，往往导致承包人停工、窝工。停工、窝工的损失应实时按条约约定的期限和程序进行签证牢固。
    上述签证要领，虽然都很理想化，建立在各方都能信守条约、老实守信的基础上。如果都能实时签下来，结算时就不会有大的纠纷，索赔这一块很好盘算。问题在于承包人的上述签证单，发包人不肯签收，更不必说签复意见、给予确认。此种情况下，承包人应当怎么办？
首先，承包人一定要实时收集、牢固证据，充分利用现有执法划定，维护自己的正当权利。
    提出签证未必获得对方的认可，对方可能也会在联系单上签复意见，但意见是差别意，怎么办。最高法院《关于审理建设工程施工条约若干问题的司法解释》第19条划定：“当事人对工程量有争议，凭据施工历程中形成的签证等书面文件确认，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能够提供签证文件证明工程量爆发的，可以凭据当事人提供的其他证据确认实际爆发的工程量。”该解释明确了工程量签证未获乐成如何�；こ邪巳ɡ奈侍�，也解决了其他如工期、价格等事项未获签证的解决思路。那就是承包人要实时牢固其他相关证据，如承包方指令、工程施工图纸、经业主批准的施工计划设计、监理证明、影像资料、施工纪录、集会纪要、往来翰札等其他形式的证据，证明索赔事项是有确凿和充分的依据。在签证未获乐成的情况下，这是承包人第一时间应当要做的事情，这将为乐成索赔涤讪基础。
    其次，承包人要充分利用条约签证条款中“逾期视为认可”的划定�；ぷ约旱娜ɡ�。好比涉及工程价款调解的划定，条约通用条款23.4条：承包人应当在价款调解的情况爆发后14天内，将调解原因、金额以书面形式通知工程师、工程师确认调解金额后作为追加条约价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见的，视为同意该调解。
    我们去看条约，所有的签证联系单，只要承包人按条约约定书面向发包人或者工程师提出，逾期不回复，均视为认可。所以承包人要做的事情，第一是在条约约定的时间内提交签证单；第二要送达。要有承包人或监理工程师的签收单。碰到发包人不收怎么办？承包人可以用挂号信、公证送达、律师见证送达等方法送达签证联系单。只要是执法意义上的送达，不按条约约定的时间给予承包人书面的意见，发包人将担负对其倒运的执法结果。

尊龙凯时